Дата подготовки материала: 14:48:05 ().

В строительном, ремонтном и иных подрядных отношениях часто возникают ситуации, когда исполнение обязательств становится невозможным из‑за неблагоприятных погодных условий. Законодательство и судебная практика признают такие обстоятельства уважительной причиной для приостановки работ, продления сроков и даже освобождения от ответственности за невыполнение договора.

Нормативная база

• Статья 716 ГК РФ – допускает продление срока выполнения работ без дополнительного соглашения, если подрядчик приостановил работу по причинам, вызванным неблагоприятными погодными условиями.
• Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от по делу А65-14939/2023 – подтверждает, что наличие в договоре условия о праве приостановить работы при неблагоприятной погоде позволяет подрядчику успешно оспаривать претензии заказчика о нарушении сроков.
• Роструд – признаёт сложные погодные условия уважительной причиной опоздания на работу (заявление заместителя главы Иван Шкловец, 2026).
• Профсоюзы (ФНПР) – указывают, что при определённых погодных условиях работник может не ходить на работу без риска увольнения за прогул.

Какие погодные условия считаются неблагоприятными?

В договорной практике стороны обычно прописывают конкретные параметры, при наступлении которых допускается приостановка работ. Наиболее часто используемые критерии:

• Температура окружающего воздуха ниже –30 °C;
• Скорость ветра ≥ 13 м/с;
• Наличие гололёда, сильного снегопада, ливня, грозы или иных осадков, создающих угрозу безопасности работников или нарушающих технологию выполнения работ (например, антикоррозийная защита мостов в дождливую погоду).

Практическое применение: примеры из судебной и деловой практики

1. Дело о приостановке работ на мосту (Тимирязевский, 2019)
   Подрядчик уведомил РЖД о невозможности проведения работ в дождливую погоду, поскольку это привело бы к нарушению технологии антикоррозийной защиты мостов. Суд признал, что погодные условия constitute уважительную причину приостановки, и освободил подрядчика от штрафных санкций.
2. Арбитражное дело А65-14939/2023 (2024)
   В договоре было прописано право подрядчика приостанавливать работы при температуре ниже –30 °C и/или ветре ≥13 м/с. Когда такие условия наступили, подрядчик приостановил работы, а суд поддержал его позицию, отклонив претензии заказчика о срыве сроков.
3. Эвакуация тела на пике Победы (2026)
   Альпинист Яковенко заявил, что работы по эвакуации могут быть возобновлены только в июле‑августе, когда погодные условия на высоте улучшатся и позволят безопасно выполнять работы на большой высоте.
4. Профсоюзные рекомендации по невыходу на работу (2026)
   Главный технический инспектор труда ФНПР Алексей Безюков подтвердил, что при экстремальных холодах, метелях или гололёде работник может отсутствовать на работе без риска увольнения за прогул.

Как оформить приостановку работ из‑за погоды?

Для правомерной приостановки необходимо соблюсти следующую процедуру:

1. Уведомление заказчика – направить письменное уведомление (можно электронным способом) с указанием:
   • даты и времени onset неблагоприятных условий;
   • конкретных параметров погоды (температура, скорость ветра, осадки);
   • ссылки на соответствующий пункт договора;
   • прогнозируемой продолжительности приостановки (если известна).
2. Составление акта о приостановке работ – акт должен содержать:
   • наименование сторон;
   • номер и дату договора;
   • описание выполняемых работ;
   • данные метеонаблюдения (выписка из метеослужбы или данные собственной метеостанции);
   • подписи представителей обеих сторон (или одностороннее подписание с последующим извещением второй стороны).
3. Фиксация факта возобновления работ – после улучшения погоды составляется аналогичный акт о возобновлении работ, после чего сроки выполнения договора корректируються в соответствии с законом и договором.

Образец акта о приостановке работ из‑за погодных условий

АКТ № ___
о приостановке работ по договору подряда № ___ от «__» __________ 20__ г.
Мы, нижеподписавшиеся, представляющие Стороны:

Заказчик: ______________________________ (наименование, ИНН, адрес)
Подрядчик: ______________________________ (наименование, ИНН, адрес)

Констатируем, что с «__» __________ 20__ г. в ___:___ по местному времени
на объекте ______________________________ (адрес/наименование объекта)
наблюдались следующие неблагоприятные погодные условия:
- температура воздуха: ______ °C (ниже –30 °C);

- скорость ветра: ______ м/с (≥ 13 м/с);
- осадки: ______________________________ (снег, дождь, гололёд и т.д.).

В соответствии с пунктом ___ договора подряда № ___ от «__» __________ 20__ г.,
подрядчик имеет право приостановить выполнение работ при наступлении
указанных условий.

Поэтому с «__» __________ 20__ г. работы на объекте приостановлены.
Возобновление работ планируется после улучшения погодных условий,
о чём будет сделано отдельное уведомление и составлен акт о возобновлении работ.

Подписи:
Заказчик: ______________________ / Ф.И.О. /
Подрядчик: ______________________ / Ф.И.О. /
Дата составления: «__» __________ 20__ г.

Последствия несоблюдения процедуры

Если подрядчик приостанавливает работы без надлежащего уведомления и акта, заказчик может:

• начислить пени за нарушение сроков;
• предъявить претензии о некачественном выполнении договора;
• инициировать расторжение договора в одностороннем порядке.

Судебная практика показывает, что наличие документального подтверждения (уведомление, акт, метеоданные) существенно повышает шансы подрядчика успешно защитить свои интересы.

Погодные условия, способные сделать выполнение работ по договору невозможным, являются законным основанием для приостановки работ, продления сроков и освобождения от ответственности. Ключевые моменты:

• Чётко прописать в договоре критерии неблагоприятной погоды;
• Своевременно уведомлять заказчика и оформлять акт о приостановке;
• Использовать объективные метеоданные как доказательство;
• После улучшения условий оформлять акт о возобновлении работ и корректировать сроки.

Соблюдение указанной процедуры позволяет сторонам избежать споров, сохранить деловую репутацию и соблюсти требования законодательства.